Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução de obra de Infraestrutura Urbana para execução de obra de Recapeamento Asfáltico de 11.079,82 m2 na rua da Rodoviária, Rua Eugênio Donato, Antônio Fernandes, Avenida Jacob Abdo, Rua Raimundo Mariotto, Praça dos Estudantes (estacionamento da escola), Avenida Olegário Bueno e Avenida Salomão Abujanara, do Município de Chavantes, estado de São Paulo, no regime de empreitada globall, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto de Localização (planta de Corte e Localização), Planilha (Orçamentária) Quantitativa de Custo e Cronograma Físico-Financeiro, que integram os ANEXOS I, II, III e IV do Edital.
Prefeitura Municipal de Chavantes · Chavantes / São Paulo · Compra nº 3
- Valor estimado
- R$ 434.211,27
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Chavantes / São Paulo
Homologado: R$ 369.046,84
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 6,6× a mediana do setor em SP (R$ 65.702): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.266 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 930 órgãos; 840 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.445 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.905), 26.073 contratos com 7.488 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtora Oliveira Correa Ltda | Vencedor | — |
| Noromix Concreto Ltda | Não vencedor | — |
| Ourigrama Terraplenagem Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 369.046,84
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Construtora Oliveira Correa Ltda10.265.740/0001-03 | — | 1 | R$ 369.046,84 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 369.046,84
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Construtora Oliveira Correa Ltda10.265.740/0001-03 | 18Contrato | 10/03/2020até 14/07/2020 | R$ 369.046,84 |
Contratado por R$ 369.046,84 contra estimativa de R$ 434.211,27: 15,0% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 434.211,27
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para obra de recapeamento asfáltico cntratacao de empresa especializada para execução de obra de insfraestrutura urbana de recapeamento asfaltico de diversas ruas de chavantes ,com recurso proprio 11079,8282 m² | 1 SERV | R$ 434.211,27 | Construtora Oliveira Correa Ltda | R$ 369.046,84−15,0% vs. estimado | R$ 434.211,27 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Chavantes
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 3
- Processo
- 2/2020
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:35