Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para Termino de Construção de uma Creche para 150 crianças- Programa ¿Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil¿-PAEM, processo FDE nº1082/2012, no município de Chavantes, Estado de São Paulo, no regime de Empreitada Global, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos (Orçamento), Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, que integram os anexos do Edital.
Prefeitura Municipal de Chavantes · Chavantes / São Paulo · Compra nº 88
- Valor estimado
- R$ 1.374.374,21
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Chavantes / São Paulo
Homologado: R$ 1.056.977,77
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 21,0× a mediana do setor em SP (R$ 65.512): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.277 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 829 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.418 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.725), 26.052 contratos com 7.481 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 6 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Atlantica Construções Com de Serviços Ltda | Vencedor | — |
| Consfab Engenharia e Terraplenagem Eireli-Epp | Não vencedor | — |
| Construtora Aquarius Ltda | Não vencedor | — |
| Libras Project Building Ltda | Não vencedor | — |
| Maria de Lourdes de Lima Felipe - Epp | Não vencedor | — |
| Panico Materiais e Construções Eireli-Me | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 0,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Atlantica Construções Com de Serviços Ltda00.844.138/0001-77 | — | 1 | R$ 0,00 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 1.056.977,77
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Atlantica Construções Com de Serviços Ltda00.844.138/0001-77 | 94Contrato | 06/11/2019até 16/06/2020 | R$ 1.056.977,77 |
Contratado por R$ 1.056.977,77 contra estimativa de R$ 1.374.374,21: 23,1% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 137.437,00
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para termino da creche contratação de empresa especializada para termino de construção de uma creche para 150 crianças- programa ¿ação educacional estado/município/educação infantil¿-paem, processo fde nº1082/2012, no município de chavantes, estado de são paulo, no regime de empreitada global, in | 1 UN | R$ 137.437,00 | Atlantica Construções Com de Serviços Ltda | — | R$ 137.437,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Chavantes
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 88
- Processo
- 17/2019
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:35