Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Ref. Contratação de empresa em regime de empreitada global para ampliação da EMEFI Ottília Braz Noguerol, conforme memorial descritivo, planilhas e projeto em anexo.
Prefeitura Municipal de Dracena · Dracena / São Paulo · Compra nº 002814
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Dracena / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado6.264 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 930 órgãos; 842 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.447 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.911), 26.086 contratos com 7.494 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Villanova Serviços e Locação Eireli - Me | Vencedor | — |
| Diego de Macedo Lodron Eireli Epp | Não vencedor | — |
| S & a Construcoes e Empreendimentos Eireli | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 205.199,01
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Villanova Serviços e Locação Eireli - Me30.808.317/0001-10 | — | 1 | R$ 205.199,01 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 205.199,01
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Villanova Serviços e Locação Eireli - Me30.808.317/0001-10 | 0167Contrato | 20/11/2019até 19/05/2020 | R$ 205.199,01 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 250.250,00
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta para todos os itens | 1 LOTE | R$ 250.250,00 | Villanova Serviços e Locação Eireli - Me | R$ 205.199,01−18,0% vs. estimado | R$ 250.250,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Dracena
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 002814
- Processo
- 26/2019
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:16