Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa especializada para execução de obras com fornecimento de material, de equipamentos e de mão de obra para realização de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, calçamento e sinalização viária em vias e logradouros do Município de Paranapuã em atendimento ao Contrato de Repasse n° 867187/2018/MCIDADES/CAIXA, Operação 1053736-17/2018, assinado entre este município e o Governo Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal

Prefeitura Municipal de Paranapuã · Paranapuã / São Paulo · Compra nº 10

Valor estimado
R$ 339.420,36

Homologado: R$ 339.057,75

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Tomada de Preços
Local
Paranapuã / São Paulo

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 5,2× a mediana do setor em SP (R$ 65.512): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado6.277 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 829 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.418 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.725), 26.052 contratos com 7.481 fornecedores distintos.

Cronograma

Informações complementares

Obras e servicos de engenharia

Quem disputou 1 licitante

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos EireliVencedor—

Vencedores por item 1 fornecedor

Total homologado: R$ 0,00

FornecedorPorteItens ganhosValor homologado
Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos Eireli10.693.251/0001-52—1R$ 0,00

Quem ganhou 1 contrato

Total contratado: R$ 339.057,75

FornecedorContratoAssinaturaValor
Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos Eireli10.693.251/0001-5211Contrato16/04/2019até 31/12/2019R$ 339.057,75

Contratado por R$ 339.057,75 contra estimativa de R$ 339.420,36: 0,1% abaixo do estimado.

Itens da licitação 1

NºDescriçãoQtd.EstimadoVencedorHomologadoTotal
1Menor Preço Global— —Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos Eireli——

Dados do processo

Órgão
Prefeitura Municipal de Paranapuã
Esfera
Municipal
Modalidade
Tomada de Preços
Nº da compra
10
Processo
1/2019
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-SP (Audesp)
Última coleta
27/10/2026, 05:20