Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução de obras de CONSTRUÇÃO DE MURO E CANALETA DA LATERAL DA UBS SANTA CLARA e TRECHO DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL de Novo Horizonte - SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos essenciais necessários, conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços.
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte · Novo Horizonte / São Paulo · Compra nº 000111
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Novo Horizonte / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado6.248 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 929 órgãos; 851 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.447 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.911), 26.086 contratos com 7.494 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Mpapalardi Engenharia e Negocios Imobiliarios - Eireli | Vencedor | — |
| Construtora Joli Ltda Me | Não vencedor | — |
| Jose Luiz Garcia Vieira Eireli | Não vencedor | — |
| Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Eireli | Não vencedor | — |
| Souzasmar Construções Eireli | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 69.972,99
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Mpapalardi Engenharia e Negocios Imobiliarios - Eireli22.396.087/0001-09 | — | 1 | R$ 69.972,99 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 69.972,99
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Mpapalardi Engenharia e Negocios Imobiliarios - Ei22.396.087/0001-09 | 0115Contrato | 12/08/2019até 12/02/2020 | R$ 69.972,99 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 81.361,07
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta para todos os itens | 1 LOTE | R$ 81.361,07 | Mpapalardi Engenharia e Negocios Imobiliarios - Eireli | R$ 69.972,99−14,0% vs. estimado | R$ 81.361,07 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 000111
- Processo
- 9/2019
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:19