Prazo não informadoConcorrênciaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de calçamento de passeio público no Loteamento Residencial Prefeito Egon Pudell, nos termos da tabela abaixo, no bairro Jardim Panorama II neste Município de Toledo, Paraná.
Município de Toledo · Toledo / Paraná · Compra nº 8/2024
- Valor estimado
- R$ 711.080,66
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Toledo / Paraná
Homologado: R$ 643.000,00
Menor Preço - Lote
Municipal
Cronograma
Publicação
09/08/2024, 00:00
Abertura das propostas
11/09/2024, 00:00
Quem disputou 11 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Donasolo Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Vencedor | R$ 643.000,00 |
| Aldevina Aparecida do Nascimento - Epp | Não vencedor | — |
| D. G. Artesanatos Ltda - Me | Não vencedor | — |
| Darga Pavimentacao e Terraplenagem Ltda. | Não vencedor | — |
| Francisco Marto Antonio Dambi 23446402829 | Não vencedor | — |
| Gazolla Volpiano Marin Projetos e Gestões Ltda | Não vencedor | — |
| Girandio Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Lideranca Licitacoes Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Paulo Joaquim de Oliveira 92811183949 | Não vencedor | — |
| Sodrage Pavimentacoes Ltda - Me | Não vencedor | — |
| Sueli Lopes Miguel 01453595902 | Não vencedor | — |
11 licitantes disputaram; homologado por R$ 643.000,00 contra estimativa de R$ 711.080,66 (9,6% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 643.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Donasolo Empreendimentos Imobiliarios Ltda30.956.970/0001-26 | — | 1 | R$ 643.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 711.080,66
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Execução global (material e mão de obra) dos serviços de calçamento de passeio público no Loteamento Residencial Prefeito Egon Pudell. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro, projeto e memorial descritivo, anexos ao processo. | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 711.080,66 | Donasolo Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 643.000,00−9,6% vs. estimado | R$ 711.080,66 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Toledo
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Lote
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 8/2024
- Processo
- 10709/2024
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 27/10/2026, 00:09