Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado

Este Termo de Referência estabelece as características básicas e condições para a Contratação de empresa especializada para a execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Convênio Plataforma + Brasil n° 899661/2020/MDR/CAIXA, Programa: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, de acordo com a documentação técnica e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. A intervenção será realizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, onde as melhorias e suas respectivas metragens estão especificadas no Projeto Arquitetônico e no Memorial Descritivo, os quais, independente de transcrição fazem parte deste Termo de Referência.O local de execução da obra é na Rua Nossa Senhora Aparecida, via de acesso ao Parque Turístico Paranatur, Primeiro de Maio, PR. Os arquivos como Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memoriais Descritivos e Projetos encontram-se disponíveis em arquivos eletrônicos e serão disponibilizados pelo Departamento de Licitações e Contratos juntamente com o edital na aba licitações no site http://www.primeirodemaio.pr.gov.br/ ou retirado pessoalmente no Departamento de Licitações e Contratos, com o fornecimento de CD/PEN DRIVE por parte do interessado para gravação.

Município de Primeiro de Maio · Primeiro de Maio / Paraná · Compra nº 11/2023

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais

PorteCerca de 1,6× a mediana do setor em PR (R$ 348.274): contrato acima do padrão regional.
Mercado4.076 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 607 ainda abertas.
Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.320 (metade dos contratos entre R$ 20.187 e R$ 1,3 mi), 7.092 contratos com 3.388 fornecedores distintos.

Fonte oficial: Tribunal de Contas

Licitante	Resultado	Valor homologado
A R Construtora de Obras Eireli	Vencedor	R$ 565.045,10

1 licitantes disputaram; homologado por R$ 565.045,10 contra estimativa de R$ 566.430,02 (0,2% abaixo).

Total homologado: R$ 565.045,10

Fornecedor	Porte	Itens ganhos	Valor homologado
A R Construtora de Obras Eireli30.406.445/0001-37	—	1	R$ 565.045,10

Soma dos itens: R$ 566.430,02

Nº	Descrição	Qtd.	Estimado	Vencedor	Homologado	Total
1	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico no município de Primeiro de Maio, incluindo mão-de-obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos.	1 Unidade	R$ 566.430,02	A R Construtora de Obras Eireli	R$ 565.045,10−0,2% vs. estimado	R$ 566.430,02