Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa para construção de 05 (cinco) unidades de Habitação Unifamiliar, conforme descritivo no Estudo Técnico Preliminar, Projetos Básicos e Executivos, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro, documentos esses que estão disponíveis em arquivo digital no Portal de Transparência do Município de Munhoz de Mello, Paraná.
Município de Munhoz de Mello · Munhoz de Mello / Paraná · Compra nº 5/2024
- Valor estimado
- R$ 465.628,01
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Munhoz de Mello / Paraná
Homologado: R$ 419.900,00
Menor Preço - Lote
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PortePróximo da mediana do setor em PR (R$ 347.568).
- Mercado4.104 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 592 órgãos; 592 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.322 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.114 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
12/09/2024, 00:00
Abertura das propostas
01/10/2024, 00:00
Quem disputou 15 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| R. Martins Garcia Construcao Civil - Eireli - Epp | Vencedor | R$ 419.900,00 |
| Capa - Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Conrado de Souza e Silva | Não vencedor | — |
| Criou Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Drommer Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Fabio Julio Engenhariac Ltda | Não vencedor | — |
| Fn Engenharia e Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Epp | Não vencedor | — |
| I. R. Mendonca - Artefatos de Cimento - Me | Não vencedor | — |
| Itafe Construcoes Civis - Eireli - Epp | Não vencedor | — |
| Leonardo Dittrich Moreira & Cia Ltda | Não vencedor | — |
| Medson Eli da Silva - Me | Não vencedor | — |
| R Favoreto Thomazin - Serviços de Engenharia e Empreendimentos | Não vencedor | — |
| Saneast Engenharia Ltda - Epp | Não vencedor | — |
| T L Campos Engenharia | Não vencedor | — |
| Wierzbicki Servicos de Engenharia e Construcao Civil Ltda | Não vencedor | — |
15 licitantes disputaram; homologado por R$ 419.900,00 contra estimativa de R$ 465.628,01 (9,8% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 419.900,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| R. Martins Garcia Construcao Civil - Eireli - Epp08.696.723/0001-89 | — | 1 | R$ 419.900,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 465.628,01
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção de 05 (cinco) unidades de Habitação Unifamiliar, conforme descritivo no Estudo Técnico Preliminar, Projetos Básicos e Executivos, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro | 1 Unidade | R$ 465.628,01 | R. Martins Garcia Construcao Civil - Eireli - Epp | R$ 419.900,00−9,8% vs. estimado | R$ 465.628,01 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Munhoz de Mello
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Lote
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 5/2024
- Processo
- 149/2024
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 22:58