EncerradaConcorrência - EletrônicaObras e Engenharia
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 073/2026, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA.
Municipio de Breves · Breves / Pará · Compra nº Concorrência Eletrônica Nº 010
- Valor estimado
- R$ 17.120.100,93
- Encerrou em
- 20/08/2026, 10:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Breves / Pará
Aberto
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- SituaçãoPrazo de propostas encerrado. Útil como referência de preço e de comprador.
- PorteCerca de 18,5× a mediana do setor em PA (R$ 925.134): contrato acima do padrão regional.
- CompradorMUNICIPIO DE BREVES publicou 70 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Pregão - Eletrônico. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado865 licitações de Obras e Engenharia em PA nos últimos 90 dias, de 229 órgãos; 121 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PA nos últimos 12 meses: mediana R$ 489.441 (metade dos contratos entre R$ 84.787 e R$ 2,0 mi), 2.845 contratos com 1.421 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
05/08/2026, 17:44
Abertura das propostas
05/08/2026, 18:00
Encerramento
20/08/2026, 10:00
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 17.120.100,93
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação de vias urbanas, com o objetivo de atender à demanda correspondente ao convênio nº 073/2026, celebrado entre a secretaria de estado de infraestrutura e logística – seinfra e a prefeitura municipal de breves/pa. | 1 Serviço | R$ 17.120.100,93 | R$ 17.120.100,93 |
Dados do processo
- Órgão
- Municipio de Breves
- CNPJ
- 04.876.389/0001-94
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- Concorrência Eletrônica Nº 010
- Processo
- Processo Administrativo Nº 01046/2026
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 04876389000194-1-000033/2026
- Última coleta
- 27/10/2026, 03:30
