Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para obra de ampliação no 2º pavimento com a construção de 02 (dois) banheiros (masculino e feminino) dentro das normas de acessibilidade e 01 (uma) cozinha/copa, e para reforma do telhado, calhas e forro da secretária da Câmara Municipal de Óleo, em regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra de acordo com o projeto técnico de engenharia (memorial descritivo, planilha de orçamento, cronograma, e plantas da obra), conforme termo de referência e seus anexos.
Câmara Municipal de Óleo · Óleo / São Paulo · Compra nº 8
- Valor estimado
- R$ 250.000,00
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Óleo / São Paulo
Homologado: R$ 188.000,00
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 3,8× a mediana do setor em SP (R$ 65.506): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.276 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 820 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.418 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.725), 26.052 contratos com 7.481 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 7 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| M6 Construtora Ltda | Vencedor | — |
| Fernando Leite Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Libras Project Building Ltda | Não vencedor | — |
| Nefen Ambiental Consultoria e Projetos Ltda | Não vencedor | — |
| Thiago Pinto Ferreira | Não vencedor | — |
| William Medeiros Godoi | Não vencedor | — |
| Yuri S T Vanis de Melo Me | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 188.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| M6 Construtora Ltda33.246.914/0001-96 | — | 1 | R$ 188.000,00 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 188.000,00
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| M6 Construtora Ltda33.246.914/0001-96 | 4Contrato | 05/11/2024até 05/11/2025 | R$ 188.000,00 |
Contratado por R$ 188.000,00 contra estimativa de R$ 250.000,00: 24,8% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 210.000,00
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para obra de amplicação e reforma | 1 SERV | R$ 210.000,00 | M6 Construtora Ltda | R$ 188.000,00−10,5% vs. estimado | R$ 210.000,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Câmara Municipal de Óleo
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Nº da compra
- 8
- Processo
- 1/2024
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 26/10/2026, 20:55