Prazo não informadoPregão EletrônicoObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de personalidade jurídica para execução de obras e serviços de engenharia visando a construção de um prédio que irá abrigar uma creche Padrão FDE na rua Mario Cestarioli, residencial Virgínia por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme projeto executivo, planilha orçamentária, cronograma financeiro e memorial em anexo.
Prefeitura Municipal de Saltinho · Saltinho / São Paulo · Compra nº 000061
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Local
- Saltinho / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado6.278 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 831 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.354 (metade dos contratos entre R$ 1.467 e R$ 115.549), 26.175 contratos com 7.497 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 8 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Wisdom - Construtora e Montagem Ltda | Vencedor | — |
| 3 Ramos Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Atlantica Construcoes Comercio e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Alpha Vitoria Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Rocca Ltda | Não vencedor | — |
| Ferraz Amemiya Engenharia e Construcao Ltda | Não vencedor | — |
| Lopes Staudt Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Projecon Projetos e Constr. Civil Piracicaba Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 4.135.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Wisdom - Construtora e Montagem Ltda05.300.279/0001-42 | — | 1 | R$ 4.135.000,00 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 4.135.000,00
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Wisdom - Construtora e Montagem Ltda05.300.279/0001-42 | 0050Contrato | 07/08/2024até 30/06/2026 | R$ 4.135.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 5.035.666,51
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta para todos os itens | 1 LOTE | R$ 5.035.666,51 | Wisdom - Construtora e Montagem Ltda | R$ 4.135.000,00−17,9% vs. estimado | R$ 5.035.666,51 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Saltinho
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Nº da compra
- 000061
- Processo
- 21/2024
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 26/10/2026, 20:56