Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de mão de obra para a realização de pavimentação com bloco sextavado na Rua Projetada - Parque Horizonte, deste município, em conformidade com os projetos, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo.
Prefeitura Municipal de Areias · Areias / São Paulo · Compra nº 3
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Areias / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado6.278 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 828 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.354 (metade dos contratos entre R$ 1.467 e R$ 115.549), 26.175 contratos com 7.497 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 6 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| S4 Construtora Ltda | Vencedor | — |
| A Mario Pinto Junior Construcoes | Não vencedor | — |
| Construtora Botelhos Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Israel Ltda | Não vencedor | — |
| Fad Terraplenagem Ltda | Não vencedor | — |
| Fr Construtora e Pavimentacao Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 412.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| S4 Construtora Ltda73.107.948/0001-14 | — | 1 | R$ 412.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 500.855,69
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de mão de obra para a realização de pavimentação com bloco sextavado na Rua Projetada - Parque Horizonte, deste município, em conformidade com os projetos, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo. | 1 | R$ 500.855,69 | S4 Construtora Ltda | R$ 412.000,00−17,7% vs. estimado | R$ 500.855,69 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areias
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Nº da compra
- 3
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 26/10/2026, 20:33