Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada em construção civil, por preço global, para execução da obra de revitalização do Centro de Eventos de Ventania, contemplando a construção de Portal de entrada, execução de muro em alvenaria na pista de laço, reforma dos beirais da biblioteca, conforme projetos, memoriais descritivos e demais especificações técnicas. Dimensão a construir: 145,00m Local: Rodovia PR-090, km 203 + 928 metros, 6789 - Bairro Santo Antônio no Município de Ventania/PR Regime de execução: Empreitada por Preço Global.
Município de Ventania · Ventania / Paraná · Compra nº 13/2025
- Valor estimado
- R$ 280.393,06
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Ventania / Paraná
Homologado: R$ 237.000,00
Menor Preço - Lote
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PortePróximo da mediana do setor em PR (R$ 349.242).
- Mercado4.100 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 604 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.385 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.117 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
15/12/2025, 00:00
Abertura das propostas
16/01/2026, 00:00
Quem disputou 4 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Ricetto & Ricetto Ltda | Vencedor | R$ 237.000,00 |
| A F Santos Neto Servicos - Me | Não vencedor | — |
| Avg Construtora e Incorporadora Ltda | Não vencedor | — |
| Mautech Construcoes e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
4 licitantes disputaram; homologado por R$ 237.000,00 contra estimativa de R$ 280.393,06 (15,5% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 237.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Ricetto & Ricetto Ltda36.642.772/0001-74 | — | 1 | R$ 237.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 280.393,06
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revitalização do centro de eventos de ventania | 1 Unidade | R$ 280.393,06 | Ricetto & Ricetto Ltda | R$ 237.000,00−15,5% vs. estimado | R$ 280.393,06 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Ventania
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Lote
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 13/2025
- Processo
- 270/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 27/10/2026, 00:14
