Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução, sob regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) na estrada rural de são roque, no município de pinhão - pr, com base de brita graduada, serviços de terraplenagem, drenagem e sinalização horizontal e vertical, conforme planilha de serviços, memorial descritivo e projetos, em conformidade com o termo de convênio nº 934/2025, celebrado com a secretaria de estado da agricultura e do abastecimento - seab, com interveniência do paranacidade.
Município de Pinhão · Pinhão / Paraná · Compra nº 1/2026
- Valor estimado
- R$ 44.010.596,30
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Pinhão / Paraná
Homologado: R$ 43.890.000,00
Menor Preço - Lote
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 126,3× a mediana do setor em PR (R$ 348.483): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.107 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 605 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.320 (metade dos contratos entre R$ 20.187 e R$ 1,3 mi), 7.092 contratos com 3.388 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
05/02/2026, 00:00
Abertura das propostas
17/04/2026, 00:00
Quem disputou 7 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Pavimentacoes e Terraplenagens Schmitt Ltda | Vencedor | R$ 43.890.000,00 |
| Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Ideal Terraplenagem Ltda. | Não vencedor | — |
| Joao Oziel dos Santos Tigre - Me | Não vencedor | — |
| K R C Camargo - Me | Não vencedor | — |
| Pedreira Santiago Ltda | Não vencedor | — |
| Planaterra-Terraplenagem e Pavimentacao Ltda | Não vencedor | — |
7 licitantes disputaram; homologado por R$ 43.890.000,00 contra estimativa de R$ 44.010.596,30 (0,3% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 43.890.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Pavimentacoes e Terraplenagens Schmitt Ltda03.030.002/0001-11 | — | 1 | R$ 43.890.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 44.010.596,30
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para execução, sob regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) na estrada rural de são roque, no | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 44.010.596,30 | Pavimentacoes e Terraplenagens Schmitt Ltda | R$ 43.890.000,00−0,3% vs. estimado | R$ 44.010.596,30 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Pinhão
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Lote
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 1/2026
- Processo
- 5/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 23:20