Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa do ramo para a execução, sob regime de empreitada global (material e mão de obra)de pavimentação asfáltica das vias urbanas em CBUQ, 1.885,00m², sendo 1.675,00m² de recape asfáltico e 210,00m² de implantação (alargamento de pista), incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, de acordo com projetos técnicos, memorial descritivos, planilha orçamentaria e cronograma físico - financeiro anexos ao processo licitatório.
Município de Ouro Verde do Oeste · Ouro Verde do Oeste / Paraná · Compra nº 3/2025
- Valor estimado
- R$ 838.989,67
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Ouro Verde do Oeste / Paraná
Homologado: R$ 799.988,74
Menor Preço - Item
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 2,4× a mediana do setor em PR (R$ 348.483): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.100 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 605 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.385 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.117 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
02/10/2025, 00:00
Abertura das propostas
20/10/2025, 00:00
Quem disputou 2 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Personal Servicos de Pavimentacao Ltda - Me | Vencedor | R$ 799.988,74 |
| Donasolo Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Não vencedor | — |
2 licitantes disputaram; homologado por R$ 799.988,74 contra estimativa de R$ 838.989,67 (4,6% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 799.988,74
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Personal Servicos de Pavimentacao Ltda - Me19.268.196/0001-28 | — | 1 | R$ 799.988,74 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 838.989,67
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavimentação asfaltica das vias urbanas em cbuq, 1.885,00m², sendo 1.675,00m² de recape asfáltico e 210,00m² de implantação (alargamento de pista), incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com | 1 Unidade | R$ 838.989,67 | Personal Servicos de Pavimentacao Ltda - Me | R$ 799.988,74−4,6% vs. estimado | R$ 838.989,67 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Ouro Verde do Oeste
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Item
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 3/2025
- Processo
- 107/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 23:06