Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
O município de missal, estado do paraná, inscrita no cnpj nº 78.101.847/0001-50, por intermédio de seu agente de contratação e equipe de apoio, designados pela portaria nº 730, de 01 de outubro de 2025, realizará licitação na modalidade concorrência pública, na forma eletrônica, critério de julgamento menor preço global, no sistema de contrato administrativo, no modo de disputa aberto e fechado, visando a contratação de empresa especializada para a construção de muro e calçadas em torno da creche municipal do distrito do portão ocoí - missal/pr, conforme projetos, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico e financeiro e demais anexos deste edital
Município de Missal · Missal / Paraná · Compra nº 1/2026
- Valor estimado
- R$ 291.545,62
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Missal / Paraná
Homologado: R$ 221.500,00
Menor Preço - Item
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PortePróximo da mediana do setor em PR (R$ 348.379).
- Mercado4.107 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 601 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.322 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.114 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
21/01/2026, 00:00
Abertura das propostas
19/02/2026, 00:00
Quem disputou 21 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Fm Empreendimentos Ltda - Me | Vencedor | R$ 221.500,00 |
| A J B Artefatos de Cimento Eireli - Me | Não vencedor | — |
| C J Nobre Construtora de Obras - Epp | Não vencedor | — |
| Construtora Alta Ltda - Epp | Não vencedor | — |
| Construtora Bahar Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Campos & Rocha Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Valentini Buzanelo Eireli | Não vencedor | — |
| Cristiano Martins Prieto 14597766820 | Não vencedor | — |
| Cavva Pré-Moldados Ltda | Não vencedor | — |
| Da Cruz Construçoes Ltda Me | Não vencedor | — |
| Executta Engenharia de Obras Ltda | Não vencedor | — |
| Fernando José Meotti | Não vencedor | — |
| Joao Pedro Ferreira Granado Obras | Não vencedor | — |
| L S Servico e Comercio de Materiais de Construcao Ltda | Não vencedor | — |
| Luiz Miranda de Souza 66193540920 | Não vencedor | — |
| Montini Construtora e Transações Imobiliarias | Não vencedor | — |
| O. Drescher - Me | Não vencedor | — |
| Obras_d Engenharia_srv Ltda | Não vencedor | — |
| Patzlaff & Passamani Ltda - Me | Não vencedor | — |
| Sirlene Ferreira Ltda | Não vencedor | — |
| Una Terraplenagem Ltda | Não vencedor | — |
21 licitantes disputaram; homologado por R$ 221.500,00 contra estimativa de R$ 291.545,62 (24,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 221.500,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Fm Empreendimentos Ltda - Me10.836.175/0001-97 | — | 1 | R$ 221.500,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 291.545,62
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção de muro e calçadas em torno da creche municipal localizada na rua albino fleck, s/n, lote 01, quadra 26, distrito do portão ocoí - missal/pr | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 291.545,62 | Fm Empreendimentos Ltda - Me | R$ 221.500,00−24,0% vs. estimado | R$ 291.545,62 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Missal
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Item
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 1/2026
- Processo
- 1/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 22:56