Prazo não informadoDispensa de LicitaçãoObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Abrigo de Resíduos Hospitalares anexo ao Hospital Municipal Santo Antônio
Município de Manoel Ribas · Manoel Ribas / Paraná · Compra nº 20/2026
- Valor estimado
- R$ 65.000,48
- Prazo de propostas
- Contratação direta
- Modalidade
- Dispensa de Licitação
- Local
- Manoel Ribas / Paraná
Homologado: R$ 65.000,48
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteAbaixo da mediana do setor em PR (R$ 347.715): contrato pequeno, menor exigência de capacidade.
- Mercado4.075 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 592 órgãos; 593 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.000 (metade dos contratos entre R$ 20.028 e R$ 1,3 mi), 7.106 contratos com 3.396 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
29/07/2026, 00:00
Abertura das propostas
29/07/2026, 00:00
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtora Kaluz - Eireli - Epp | Vencedor | R$ 65.000,48 |
1 licitantes disputaram; homologado por R$ 65.000,48 contra estimativa de R$ 65.000,48 (0,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 65.000,48
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Construtora Kaluz - Eireli - Epp76.114.891/0001-79 | — | 1 | R$ 65.000,48 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 65.000,48
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada para execução da obra de construção de Abrigo de Resíduos Hospitalares anexo ao Hospital Municipal Santo Antônio, destinado ao armazenamento temporário dos resíduos provenientes das atividades hospitalares da uni | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 65.000,48 | Construtora Kaluz - Eireli - Epp | R$ 65.000,48−0,0% vs. estimado | R$ 65.000,48 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Manoel Ribas
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Dispensa de Licitação
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 20/2026
- Processo
- 297/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 22:32
