Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura predial, com área total de 1.482.71 m², na escola municipal elias abrahão localizada no município de lobato/pr, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as especificações técnicas que seguem dentro das normas pertinentes e obedecendo as determinações contidas em memorial descritivo, planilha de serviços e cronograma físico financeiro, do setor de engenharia.
Município de Lobato · Lobato / Paraná · Compra nº 4/2025
- Valor estimado
- R$ 133.841,84
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Lobato / Paraná
Homologado: R$ 65.000,00
Menor Preço - Item
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteAbaixo da mediana do setor em PR (R$ 347.207): contrato pequeno, menor exigência de capacidade.
- Mercado4.070 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 592 órgãos; 609 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.000 (metade dos contratos entre R$ 20.028 e R$ 1,3 mi), 7.106 contratos com 3.396 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
18/08/2025, 00:00
Abertura das propostas
03/09/2025, 00:00
Quem disputou 30 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
30 licitantes disputaram; homologado por R$ 65.000,00 contra estimativa de R$ 133.841,84 (51,4% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 65.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Charles Brendan Alberto de Lima 0929952790326.416.686/0001-90 | — | 1 | R$ 65.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 133.841,84
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de serviço de pintura predial, com área total de 1.482.71 m, na escola municipal elias abrahão localizada no município de lobato/pr, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as especificações técnicas que seguem dentro das n | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 133.841,84 | Charles Brendan Alberto de Lima 09299527903 | R$ 65.000,00−51,4% vs. estimado | R$ 133.841,84 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Lobato
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Item
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 4/2025
- Processo
- 58/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 22:24