Prazo não informadoConcorrência - PresencialObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em blocos de concreto sextavado, na forma de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, em trecho da estrada rural do assentamento mãe de deus, no município de jardim olinda/pr, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos vinculados ao e-protocolo nº 23.533.867-0 e ao convênio seab nº 070/2026.
Município de Jardim Olinda · Jardim Olinda / Paraná · Compra nº 4/2026
- Valor estimado
- R$ 6.846.113,45
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência - Presencial
- Local
- Jardim Olinda / Paraná
Homologado: R$ 6.167.000,00
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 19,6× a mediana do setor em PR (R$ 349.242): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.100 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 604 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.385 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.117 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
25/06/2026, 00:00
Abertura das propostas
16/07/2026, 00:00
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| I. R. Mendonca - Artefatos de Cimento - Me | Vencedor | R$ 6.167.000,00 |
1 licitantes disputaram; homologado por R$ 6.167.000,00 contra estimativa de R$ 6.846.113,45 (9,9% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 6.167.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| I. R. Mendonca - Artefatos de Cimento - Me16.827.464/0001-06 | — | 1 | R$ 6.167.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 6.846.113,45
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Execução de obra de pavimentação em blocos de concreto sextavado, na forma de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, em trecho da estrada rural do assentamento mãe de deus, no | 1 Unidade | R$ 6.846.113,45 | I. R. Mendonca - Artefatos de Cimento - Me | R$ 6.167.000,00−9,9% vs. estimado | R$ 6.846.113,45 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Jardim Olinda
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência - Presencial
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 4/2026
- Processo
- 77/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 22:17
