Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada em execução de obras civis, para pavimentação asfáltica de 13.073,51 m² das vias da vila rural gralha azul em concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), incluindo implantação de sinalização horizontal e vertical, execução de drenagem, meio fio e sarjeta, calçadas e rampas, conforme especificações técnicos e projetos em anexo. A empresa responsável pela execução da obra deverá fornecer todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços.
Município de Guaraci · Guaraci / Paraná · Compra nº 2/2026
- Valor estimado
- R$ 3.996.007,64
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Guaraci / Paraná
Homologado: R$ 3.796.358,87
Menor Preço - Lote
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 11,5× a mediana do setor em PR (R$ 348.483): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.107 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 605 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.320 (metade dos contratos entre R$ 20.187 e R$ 1,3 mi), 7.092 contratos com 3.388 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
30/01/2026, 00:00
Abertura das propostas
20/02/2026, 00:00
Quem disputou 9 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Cota Certa Engenharia Ltda | Vencedor | R$ 3.796.358,87 |
| Dubai Construções e Pavimentações Ltda | Não vencedor | — |
| Extracon Mineracao e Obras Ltda | Não vencedor | — |
| Gaissler Moreira Engenharia Civil Eireli | Não vencedor | — |
| Lb Asfaltos Ltda | Não vencedor | — |
| Marcelo Ricardo Ferreira - Eireli | Não vencedor | — |
| Projecta - Oficina de Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda | Não vencedor | — |
| Resist Moveis Ltda | Não vencedor | — |
| Valle Construções Ltda | Não vencedor | — |
9 licitantes disputaram; homologado por R$ 3.796.358,87 contra estimativa de R$ 3.996.007,64 (5,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 3.796.358,87
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Cota Certa Engenharia Ltda49.974.519/0001-60 | — | 1 | R$ 3.796.358,87 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 3.996.007,64
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavimentação Asfáltica de 13.073,51 m² das vias da Vila Rural Gralha Azul em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 3.996.007,64 | Cota Certa Engenharia Ltda | R$ 3.796.358,87−5,0% vs. estimado | R$ 3.996.007,64 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Guaraci
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Lote
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 2/2026
- Processo
- 110/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 21:59