Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada no ramo de Construção Civil, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (material + mão de obra), visando à execução de Obra de pavimentação em pedras poliédricas em trechos de estradas vicinais das Localidades Indubra e Marco Cinco, cujos recursos são provenientes de convenio sob n 566 174725527 firmado entre o Município e o Estado do Paraná, a referida obra será realizada de acordo com estudo técnico preliminar, projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, os quais integram o presente edital.
Município de General Carneiro · General Carneiro / Paraná · Compra nº 1/2025
- Valor estimado
- R$ 617.840,34
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- General Carneiro / Paraná
Homologado: R$ 610.000,00
Menor Preço - Item
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 1,8× a mediana do setor em PR (R$ 349.242): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.100 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 604 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.385 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.117 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
17/01/2025, 00:00
Abertura das propostas
04/02/2025, 00:00
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtora F Santos Ltda | Vencedor | R$ 610.000,00 |
1 licitantes disputaram; homologado por R$ 610.000,00 contra estimativa de R$ 617.840,34 (1,3% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 610.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Construtora F Santos Ltda45.617.399/0001-92 | — | 1 | R$ 610.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 617.840,34
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavimentação em vias rurais com pedras poliédricas | 1 Unidade | R$ 617.840,34 | Construtora F Santos Ltda | R$ 610.000,00−1,3% vs. estimado | R$ 617.840,34 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de General Carneiro
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Item
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 1/2025
- Processo
- 5/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 21:54
