Prazo não informadoConcorrência - EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à implantação de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Professora Elza Davantel Cabral, com área total de 324 m², incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à perfeita execução da obra, conforme projetos técnicos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes do processo. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Município de Faxinal · Faxinal / Paraná · Compra nº 5/2026
- Valor estimado
- R$ 522.685,22
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Faxinal / Paraná
Homologado: R$ 319.999,99
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 1,5× a mediana do setor em PR (R$ 347.715): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.075 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 592 órgãos; 593 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.000 (metade dos contratos entre R$ 20.028 e R$ 1,3 mi), 7.106 contratos com 3.396 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
22/05/2026, 00:00
Abertura das propostas
12/08/2026, 00:00
Quem disputou 12 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| F. Ferreira dos Santos | Vencedor | R$ 319.999,99 |
| Ajota Engenharia e Construção Ltda | Não vencedor | — |
| Alessandro Rogerio Junior | Não vencedor | — |
| Augusto Marinhak Valus - Me | Não vencedor | — |
| Charles Brendan Alberto de Lima 09299527903 | Não vencedor | — |
| Conceito Prestadora de Serviços Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Energette Ltda | Não vencedor | — |
| Criou Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| E a dos Santos Construcao Civil - Me | Não vencedor | — |
| Engenharia Carlos Vinicius Ltda. | Não vencedor | — |
| Joao Cesar Ramos - Eireli | Não vencedor | — |
| Schumann Metalurgica Ltda - Me | Não vencedor | — |
12 licitantes disputaram; homologado por R$ 319.999,99 contra estimativa de R$ 522.685,22 (38,8% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 319.999,99
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| F. Ferreira dos Santos29.891.277/0001-33 | — | 1 | R$ 319.999,99 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 522.685,22
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implantação de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Professora Elza Davantel Cabral, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme projeto técnico. A execução compreenderá | 1 Outras Unidades e Medidas | R$ 522.685,22 | F. Ferreira dos Santos | R$ 319.999,99−38,8% vs. estimado | R$ 522.685,22 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Faxinal
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 5/2026
- Processo
- 187/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 21:46